Типовой вариант договора с сайта компании АСК Адвокат Качества – контроль качества строительных работ , технический надзор, проверка смет

ДОГОВОР №

возмездного оказания услуг (ежемесячная оплата )

г. Москва « » _____________ 2006 г.

Принимает участие в промежуточной приемке законченных этапов, ставит согласующие подписи в актах приемки выполненных работ;

2.1.2. Сообщать Заказчику по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения в рамках настоящего Договора.

2.1.3. Соблюдать конфиденциальность информации, ставшей известной Исполнителю в процессе выполнения обязательств в рамках настоящего Договора.

2.2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

2.2.1. Своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые данные,

сведения, документы, касающиеся выполнения настоящего Договора, а также предоставить Исполнителю доверенность на право ведения контроля за стоимостью работ.

2.2.2. До ______ числа каждого месяца производить ежемесячную предоплату Исполнителю в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

2.2.3. Обеспечить Исполнителю доступ на Объект, указанный в п.1.2. настоящего Договора.

2.2.4. Соблюдать конфиденциальность информации, ставшей известной Заказчику в рамках настоящего Договора.

3. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

3.1. Оплату услуг вознаграждения Исполнителю по настоящему Договору производится ежемесячно и составляет _______________________________________________ НДС – не облагается.

3.2. В случае нарушения сроков выполнения строительно-монтажных работ на объекте не по вине Исполнителя, оплата услуг «Адвокат качества» производится согласно пункта 3.1. настоящего Договора.

3.3. Если оплата услуг Исполнителю задерживается более чем на три рабочих дня, с учетом числа оплаты, указанного в п.2.2.3 Исполнитель прекращает работы.

3.4. В случае существенного изменения объема выполняемых работ и действий Исполнителя по настоящему Договору, размер вознаграждения Исполнителя, указанный в п.3.1. настоящего Договора, подлежит пересмотру по Дополнительному соглашению, заключаемому между Заказчиком и Исполнителем.

4.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует согласно срока, указанного в п. 1.4.

4.2. Исполнитель приступает к выполнению работ по Договору после предоплаты надлежащего вознаграждения в соответствии с п.3.1. настоящего Договора.

4.3. В случае окончания срока Договора, указанного в пункте 1.4. стороны договорились о возможной пролонгации настоящего Договора за стоимостью внутренних ремонтно-отделочных работ

5.ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию Сторон при невыполнении одной из Стороной своих обязательств.

5.2. Любая из Сторон, намеревающаяся отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана письменно известить об этом другую сторону не менее чем за 2 рабочих дня по адресу, указанному в Договоре.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Каждая из Сторон должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая всевозможное содействие другой Стороне. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения.

6.2. Заказчик изначально освобождает Исполнителя от обязательств участия в отношениях Заказчика с третьими лицами по поводу предмета настоящего Договора за исключением случаев, непосредственно предусмотренных действующим законодательством РФ.

6.3. Исполнитель вправе отказаться от выполнения условий настоящего Договора в случаях несоблюдения Заказчиком условий Договора.

6.4. Исполнитель не несет ответственности за выводы, сделанные на основе документов и информации, предоставленных Заказчиком и содержащих недостоверные сведения.

6.5. Возражения Заказчика против содержания отчета в целом или части, не могут рассматриваться в качестве основания расторжения Договора или отказа от приемки и оплаты работ.

7.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны будут разрешать путем переговоров.

7.2. При не достижении согласия споры решаются в соответствии с законодательством РФ.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий Договор подписан в 2-х экземплярах по одному для каждой из Сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

8.3. Стороны обязаны оперативно информировать друг друга об изменении своего местонахождения, телефонов и иных реквизитов.

8.4. Договор строительного подряда указанный в п. 1.3. настоящего Договора является неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:

«Адвокат качества»

Ф. И.О. ________________ г. Москва, ул. Башиловская,

Паспорт: дом 19

Выдан: ____________ р/с

В г. Москва

_______________ КОР.\С

« » ___________ 200 г.

Проживающий по адресу: Генеральный директор

_________________________

___________ /________________/ _______________ //

При недостаче товара Поставщик возвращает Покупателю стоимость недопоставленного товара или возмещает недостачу при последующих поставках товара. 6.3. Покупатель вправе требовать от Поставщика возмещения стоимости некачественного товара или замены некачественного экземпляра качественным. 6.4. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в общегражданском порядке, возмещая потерпевшей стороне, убытки в виде прямого ущерба и неполученной прибыли. Бремя доказывания убытков лежит на потерпевшей стороне. 6.5. При необоснованном отказе от приемки товара Покупатель возмещает убытки в виде прямого ущерба и неполученной прибыли. 6.6. При задержке оплаты Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере % стоимости неоплаченного товара за каждый день просрочки платежа, начиная с дня, но не более % от стоимости соответствующей партии товара. 6.7.

Договор №

Договору другая сторона вправе: — потребовать устранения недостатков, возникших вследствие отступления от Договора; — в случае неустранения в разумные сроки недостатков после письменного направления соответствующего требования потребовать досрочного расторжения Договора в одностороннем порядке. 5.4. Исполнитель несет материальную ответственность: — за ущерб, причиненный кражами товарно-материальных ценностей, совершенными посредством взлома на объекте запоров, замков, дверей, окон, ограждений либо иными способами, в результате ненадлежащей охраны; — за ущерб, нанесенный уничтожением или повреждением имущества (в том числе путем поджога) посторонними лицами, проникшими на охраняемый объект в результате ненадлежащего выполнения Исполнителем принятых по Договору обязательств; — за ущерб, причиненный пожаром или в силу других причин по вине работников, осуществляющих охрану.
5.5.

Договор поставки товара (с условием о ежемесячных поставках)

Права и обязанности сторон при оказании бытовых услуг регулируются законом «О защите прав потребителей», а также правилами бытового обслуживания населения. В большинстве случаев соглашение на оказание услуг оформляется письменно, хотя между гражданами допускается и устное заключение договора, если стоимость услуг не превышает 10 тыс.
руб. Что касается бытовых услуг, то договор на их выполнение может оформляться как в стандартном виде, так и путем заполнения квитанции. При этом в ней обязательно должны быть отражены все существенные условия договора.
Если же бытовая услуга выполняется непосредственно в присутствии заказчика, то исполнителю достаточно выдать кассовый чек или иной документ в подтверждение оплаты. С бланком типового договора на оказание услуг можно ознакомиться на нашем сайте.

Договор поставки с условием о ежемесячных поставках

Внимание

При отказе от Товара, ассортимент которого не соответствует условию Спецификации к настоящему Договору, или предъявлении требования о замене Товара, не соответствующего условию об ассортименте, Покупатель вправе также отказаться от оплаты этого Товара, а если он оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 6.1. В случае нарушения срока поставки Товара, установленного п.

4.1 настоящего

Важно

Договора, а также срока допоставки Товара, установленного п. 5.2 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере % от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки. 6.2. В случае нарушения срока оплаты стоимости Товара, установленного п.

2.3 настоящего Договора, Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате неустойки в размере % от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

Возможные варианты оплаты по договору

Инфо

В случае принятия всех, предусмотренных настоящим Договором мер для своевременного уведомления Заказчика о ненадлежащем выполнении подрядными организациями своих обязательств по договору строительного подряда, Исполнитель не несет ответственности за деятельность подрядных организаций, но участвует в осуществлении тендера подрядчиков для завершения строительства. 2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 2.1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ 2.1.1.

От имени Заказчика добросовестно и качественно осуществлять контроль за стоимостью внутренних ремонтно-отделочных работ в рамках настоящего Договора. В этих целях Исполнитель выполняет следующие виды работ: — осуществляет контроль за объемами выполняемых работ; — принимает участие в промежуточной приемке законченных этапов, ставит согласующие подписи в актах приемки выполненных работ; 2.1.2.

Договор оказания бухгалтерских услуг

Образцы документов Договор на оказание услуг по охране недвижимого имущества (с условием о помесячной оплате услуг исполнителя) ДОГОВОР N на оказание услуг по охране недвижимого имущества (с условием о помесячной оплате услуг исполнителя) г. » » г. , именуем в дальнейшем «Заказчик», в лице, действующ на основании, с одной стороны, и Частное охранное предприятие, именуем в дальнейшем «Исполнитель», в лице, действующ на основании и лицензии о частной охранной деятельности N от » » г., выданной, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. По настоящему Договору Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию Заказчику охранных услуг на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2.

Договор оказания услуг, работ

Важнейшей особенностью этого соглашения является его личный характер, то есть оказать услугу, по общему правилу, должно именно то лицо, на которое договором возлагается такая обязанность. В этом прослеживается сходство между соглашением о выполнении услуг и трудовым договором. Гражданский кодекс регулирует типовой договор оказания услуг, хотя существует большое количество различных видов услуг (юридические, медицинские, рекламные и т. д.), порядок оказания которых (к примеру, почтовых) помимо ГК РФ регламентируется специальными законами. В прочих случаях все не предусмотренные Гражданским кодексом моменты определяются взаимным соглашением сторон.
Много общего договор на выполнение услуг имеет с договором подряда, в рамках которого осуществляются различные работы.
Своевременно в соответствии с настоящим Договором оплачивать услуги Исполнителя. 3.3. В случае вывоза за пределы РФ имущества Заказчика, находящегося под охраной, обязанности Заказчика будут определяться дополнительным соглашением к настоящему Договору.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 4.1. Оказываемые по настоящему Договору услуги Заказчик оплачивает в размере, определенном протоколом согласования договорной цены. 4.2. Оплата услуг Исполнителя производится ежемесячно не позднее числа следующего за расчетным месяца следующим образом: 100% стоимости оказанных услуг перечисляется Заказчиком на расчетный счет Исполнителя. Обязанности Заказчика по оплате услуг Исполнителя считаются исполненными в момент поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 4.3.

Годовой договор с ежемесячной оплатой образец

По настоящему Договору Исполнитель обязуется охранять принадлежащее Заказчику на праве собственности недвижимое имущество (Свидетельство, выдано), расположенное по адресу: , а также денежные средства и иные ценности, находящиеся на указанном объекте охраны и указанные в дополнительном соглашении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 1.3. Указанное в п. 1.2 имущество Заказчика подлежит охране, как в месте его нахождения, так и при его транспортировке.

Охрана имущества будет осуществляться охранниками, имеющими соответствующее разрешение (лицензию). Имущество Заказчика считается принятым под охрану с (дата и время).

1.5. Срок оказания услуг: — начало: » » г.; — окончание: » » г. 1.6.
Не позднее доставить товар покупателю в. 3.1.2. В срок по телефону или факсу сообщить Покупателю об отправке товара в адрес грузополучателя. 3.2. Обязанности Покупателя: 3.2.1. Принять купленный товар в течение с момента его поступления на место назначения. 3.2.2. Предоставить место для размещения товара. 3.2.3. Осуществить проверку при приемке товара по количеству и качеству, подписать соответствующие документ (акт приемки-передачи, товарные накладные). 3.2.4. Оплатить стоимость купленного товара. 4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 4.1. Оплата поставляемого товара осуществляется в течение банковских дней со дня. 4.2. Расчет за поставленный Покупателю товар осуществляется в форме. 5. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ 5.1. Поставка товара производится на склад Покупателя, транспортом Поставщика, и осуществляется за счет Покупателя, если иное не предусмотрено соглашением сторон. 5.2.

Типовой вариант договора с сайта компании АСК Адвокат Качества – контроль качества строительных работ, технический надзор, проверка смет возмездного оказания услуг (ежемесячная оплата) г. Москва « » 2006 г. Общество с ограниченной ответственностью «Адвокат качества» (Лицензия № Д 592161 от 1 августа 2005 года, регистрационный номер ГС-0-), действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гр-н (ка) , именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.

Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения. 6.2. Заказчик изначально освобождает Исполнителя от обязательств участия в отношениях Заказчика с третьими лицами по поводу предмета настоящего Договора за исключением случаев, непосредственно предусмотренных действующим законодательством РФ.

Исполнитель вправе отказаться от выполнения условий настоящего Договора в случаях несоблюдения Заказчиком условий Договора. 6.4. Исполнитель не несет ответственности за выводы, сделанные на основе документов и информации, предоставленных Заказчиком и содержащих недостоверные сведения.

ДОГОВОР N ______

возмездного оказания услуг

г. _____________

"___"_________ ____ г.

В лице ____________, действующего на основании _________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и гражданин/ка ___________________, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика следующие услуги: _____________, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

2. ВРЕМЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

2.1. Во время оказания услуг Исполнитель не обязан следовать установленному в организации внутреннему трудовому распорядку, предусмотренному для сотрудников Заказчика. Однако Исполнитель будет принимать во внимание обычные часы работы в офисе Заказчика.

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА РАБОТУ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. За выполнение услуг, указанных в п. 1 настоящего договора, Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение в размере ______ (_________) рублей ежемесячно.

3.2. Расчет с Исполнителем за оказанные услуги производится по их выполнении и после подписания сторонами акта оказания услуг.

3.3. Заказчик удерживает из вознаграждения, причитающегося Исполнителю, и выплачивает от его имени все налоги и отчисления, предусмотренные российским законодательством, взимаемые в связи с выплатой вознаграждения.

3.4. Оплата вознаграждения производится ежемесячно непосредственно Исполнителю не позднее __ числа месяца, следующего за оплачиваемым.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий договор заключен на срок с "___"_________ ____ г. по "___"___________ ____ г.

4.2. Договор может быть расторгнут до истечения указанного срока по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. В ходе исполнения обязательств перед Заказчиком Исполнитель обязуется не обещать, не предлагать или выплачивать в связи с делами Заказчика прямо или косвенно денежные средства или иные блага должностным лицам государственных органов, представителям политических партий, лицам, избранным на государственные должности или являющимся кандидатами на выборные государственные должности, а также сотрудникам или представителям контрагентов Заказчика. Под "должностными лицами государственных органов" в силу настоящего пункта понимаются работник или должностное лицо всякого лица, с которым государственный орган связан вещными правоотношениями или деятельность которого контролирует. В случае получения в какой-либо форме запроса на совершение подобного платежа Исполнитель обязуется незамедлительно сообщать о подобном запросе Заказчику.

5.2. Исполнитель обязуется не готовить, не одобрять и не подписывать от имени Заказчика каких-либо договоров или документов и не совершать надписей, которые, как Исполнителю известно, или имеются основания предполагать, являются ложными или неверными в отношении существенных условий или иным образом препятствуют достаточной детализации всех существенных условий и других обстоятельств сделки, к которой вышеуказанный договор, документ или надпись имеют отношение.

5.3. Исполнитель настоящим подтверждает, что он ознакомлен с политикой и процедурами Заказчика по правовым вопросам и что он полностью отдает себе отчет в том, что как Исполнитель он обязан придерживаться принципов, в них закрепленных.

6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Исполнитель обязан оказать услуги добросовестно и квалифицированно.

6.2. Изменения условий настоящего договора возможны по соглашению сторон, оформляемому в виде дополнения к настоящему договору.

6.3. Спорные вопросы по настоящему договору, если они не урегулированы сторонами мирным путем, решаются судебными органами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Настоящий договор, информация и документация, получаемые в ходе реализации договора, будут считаться конфиденциальными, и Исполнитель обязуется не разглашать их без согласия Заказчика.

За сайтами, как за цветами и автомобилями - нужен уход. Если сайт запустили и о нем никто не заботится, то рано или поздно он перестанет работать. А ведь сайт - это не просто текст и картинки, это лицо фирмы в интернете, канал продаж. И когда сайт перестает работать на первый взгляд ничего не происходит, но со временем звонков и клиентов становится меньше. Те, кто зайдет на ваш сайт подумают, что фирма закрылась - ведь ее сайт больше не работает. Те кто искал вашу фирму в интернете не смогут ее найти - опять же сайт не работает. Порадуются только конкуренты.

"Мы заказывали сайт в нашей местной веб-студии, все оплатили, а теперь наш сайт пропал. Веб-студия телефоны не берет, на письма не отвечает, приехали к ним в офис - оказывается они давно съехали." К сожалению - типовая ситуация. Бывает еще "нашим сайтом занимался программист, он уволился со всеми паролями" , "в фирме прошла реорганизация, пока разбирались с делами потеряли сайт" и конечно "я ничего не понимаю в этих ваших интернетах, помогите починить наш сайт".

"Моя компания, ООО "ЮгПодземКоммуникации" занимается прокладкой и обслуживанием наружных трубопроводов, сайт нам сделали местные краснодарские разработчики в далеком 2008 году и все было хорошо - следили за ним, обновляли, его легко было найти в яндексе. Но не знаю, что произошло - то ли кризис, то ли дело свое делать устали - ко мне сотрудник подходит и говорит - Андрей Юрьевич, сайт наш не работает, за сегодня второй клиент уже об этом сказал. Я программистам звоню - а там "телефон недоступен". Адрес сайта на визитках везде, на машинах служебных. Что делать-то. Позвонил знакомым - дали контакт питерских ребят, починили мне сайт и ведут его. Спасибо! С уважением, А.Ю. Мостовой." - сайт клиента ugpc.ru

ШАГИ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ САЙТА:

Позвоните нам по телефону 8-800-333-16-58 или напишите на e-mail [email protected] для уточнения стоимости и сроков работ. Восстановить домен и сайт недешево, но репутационные потери фирмы и затраты на создание нового сайта гораздо выше стоимости восстановительных работ. Базовый срок переоформления домена - 3 рабочих дня, восстановления сайта - 5 рабочих дней.

Заполняете анкету на домен для физического лица (скачать анкету) или присылаете реквизиты вашего юридического лица. Для работ, стоимость которых от 7000 руб. возможно заключение договора (скачать договор). Оплачиваете работы.

Что такое домен:

Домен - это адрес сайта в интернете, набор букв и цифр, как номер телефона. Адрес нашего сайта - dra.ru, адрес Вконтакте - vk.com, адрес Яндекса - yandex.ru. Домены регистрируются и обслуживаются регистраторами доменов. У каждого сайта в интернете есть свой домен. У вашего сайта тоже, только сейчас домен не работает и его нужно восстанавливать.

На кого оформляется домен:

На физическое лицо или на юридическое лицо по вашему желанию. Если вы - индивидуальный предприниматель, то с точки зрения правового статуса доменов, домен оформляется на вас как на физическое лицо. Для некоторых регистраторов доменов возможно оформление и на нерезидентов Российской Федерации (зарубежных частных лиц и компаний).

Кто владеет доменом:

Домен - это не объект имущественного права (как квартира или машина), поэтому с юридической точки зрения у него нет владельца. Домен - запись в реестре регистратора доменов, у которой есть Администратор, который по-сути и является владельцем (управляет доменом, продляет, может передать домен другому администратору). Проверить кто является администратором домена можно через сервис Whois у регистратора, например, в Axelname - если в поле Org: написано KreoBits или CreoBits - значит домен у нас, если Private person - значит домен у частного лица (в соответствии с ФЗ-152 о персональных данных, регистратор не имеет права указать ФИО в общедоступных данных и поэтому для всех физлиц пишется "Private person").

Мы создаем по вашей анкете физлица или реквизитам юрлица аккаунт (договор) у аккредитованного регистратора доменов и проводим оформление домена на вас. Создаем под сайт новый хостинг и пересобираем страницы сайта с текстом и картинками на современной системе управления сайтами MODx. В результате получаем полностью рабочий сайт, который выглядит и наполнен так же, как и сайт, который был у вас раньше. Передаем вам пароли на домен, редактор сайта и хостинг.

Что такое хостинг:

Для того, чтобы сайт был доступен через интернет, его необходимо разместить на интернет-сервере (специализированном компьютере). Эта услуга называется "хостинг " (от англ. hosting ). Технически - сайт это набор файлов, он размещается на хостинге и становится доступным с любого подключенного к интернету устройства. Если хостинг хороший, то сайт доступен всегда, работает быстро и не ломается. Если хостинг плохой - сайт будет работать медленно и с перебоями. Мы размещаем восстановленные сайты на оборудовании в дата-центре Селектел (Москва), это один из лучших хостинг-провайдеров на территории РФ.

Что такое MODx:

MODx - это система управления сайтомm от англ. Content Management System (CMS). Она нужна, чтобы сайт работал, проводя аналогию - как Windows - это система для управления компьютером, а Android - для смартфона и планшета, так и MODx - это тоже самое, только для сайта. Но в отличии от Windows и Android, для сайтов существуют сотни разных по назначению и сложности систем управления сайтами, самые распространенные из которых 1С-Битрикс, UMI.CMS, Wordpress, Joomla и MODx. Главная задача MODx, как и любой другой CMS - обеспечить работу сайта и удобные инструменты его редактирования программистом и редактором (например, менеджером вашей организации). CMS бывают платными и бесплатными, MODx - бесплатная, все управление на русском языке.

Что мы восстановим:

Все, что сможем восстановить, включая оформление вашего сайта, его наполнение (тексты, картинки), функционал - структуру, меню, поиск, каталог, форму обратной связи. Это как восстановление данных со сломанного компьютера (жесткого диска), если специалист хороший - восстановит все файлы как были.

КАКИЕ ГАРАНТИИ?

Мы небольшая компания, работаем с 2007 года, ценим каждого клиента и дорожим репутацией. Наши гарантии:

наша компания - не "однодневка", нам уже 9 лет, легко проверить, сделайте онлайн-выписку ЕГРЮЛ по ООО "КреоБитс" (ИНН 7840363309). еще можете посмотреть арбитражную практику ("дела в суде") по нашей организации, за 9 лет работы их всего два, по одному из которых мы выиграли, а второе в процессе.
работы на суммы от 7000 руб. выполняются по договору
DRA - это зарегистрированный товарный знак - .
благодарность нашей организации от органа власти - . С Комитетом по природопользованию мы работаем уже 7 лет, обслуживаем и развиваем их сайт.

Лучше всяких слов:

Просим вас проявлять бдительность, поскольку от нашего имени работают мошенники, которые не стесняются представляться сотрудниками КреоБитс/DRA.RU и обещать помощь в восстановлении сайтов и доменов за скромную (или совсем нескромную) плату. Помните, мы пишем только с адресов @dra.ru, например, с адресов [email protected], [email protected] и если вы получили письмо с какого-то другого адреса, к примеру, [email protected], то это мошенники. Просто позвоните нам на 8-800-333-16-58 и уточните все вопросы по восстановлению сайта. Наш сайт dra.ru

Договор оказания услуг помесячной оплатой. Пункт об оплате в договоре оказания услуг. Внесение изменений в договор